Договор подряда

ИП Артамонов Леонид Николаевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Индивидуального Предпринимателя Артамонова Леонида Николаевича, действующего на основании уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 13.122022 №675405925, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице , действующего на основании , вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется, выполнять работы по изготовлению изделий из материала, предоставленного Заказчиком (далее по тексту Договора – «Изделия»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненые Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору Подрядчик осуществляет своими силами из материалов Заказчика, переданных Подрядчику по накладной по форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

1.3. Стоимость Результата работ, объем, сроки выполнения работ и условия оплаты согласовываются Сторонами в Счете на оплату. При необходимости, иные условия согласовываются Сторонами дополнительно.

2. Стоимость и сроки выполнения работ

2.1. Цена работ по настоящему договору определяется на основании Счета на оплату, который направляется по электронной почте.

2.2. В случае, если в ходе работ возникнет необходимость проведения дополнительных работ, то такие изменения вносятся по согласованию между Сторонами в письменной форме и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения работ указывается в согласованной Подрядчиком Счета на оплату. При этом срок выполнения работ начинает исчисляться с момента исполнения Заказчиком обязательств по оплате, а также согласования Сторонами Счета на оплату и поступления от последнего материала в полном объеме, а при необходимости согласования Сторонами Чертежей.

Срок начала и окончания работ соразмерно продлевается на время исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. В течение 3 (трех) дней с момента получения Счета на оплату работ Заказчик уплачивает Подрядчику 100% стоимости работ.

3.2. Любое обязательство Заказчика по оплате в рамках настоящего Договора считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Стоимость работ по изготовлению изделий по каждому счету на оплату согласовывается Сторонами путем выставления Подрядчиком счета и оплатой Заказчиком данного счета, что подтверждает согласие Заказчика с установленной ценой. НДС не облагается, в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.2 ст 346.11 НК РФ)

3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Подрядчиком.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику необходимые материалы по накладной, партиями, в количестве, согласованном Сторонами в Счете на оплату. А также технологический запас, который необходим для изготовления изделий. Технологический запас рассчитывается Подрядчиком индивидуально по каждому Счету на оплату и является ориентировочным. Процент технологического запаса может измениться в зависимости от качества, поставляемого Заказчиком, материала. В случае недокомплекта передаваемого материала, Заказчик обязан доукомплектовать материал.

4.2. Предоставить, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии счета, Подрядчику необходимый материал. Заказчик предоставляет Подрядчику сырье и вспомогательные материалы для изготовления продукции по накладной по форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, не позднее 3 (трех) дней с момента направления получения копии счета на изготовление продукции, в количестве, необходимом для выполнения заказа, указанного в Счете на оплату.

4.3. Согласовать Счет на оплату, а при необходимости Чертежи или Спецификацию.

4.4. Принять Изделия и подписать акт выполненных работ Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Договором.

4.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

4.6. Произвести приемку результата работ по качеству, включая внешний осмотр результата работ на предмет сколов, царапин, трещин, соответствия результата работ параметрам (размеры, все иные характеристики результата работ и т.п.), указанным в Счете на оплату.

4.7. Явиться на приемку Изделий, по адресу, согласованному Сторонами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности Изделий к передаче.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Счетом на оплату.

5.2. Производить работы в полном соответствии со Счетом на оплату.

5.3. Упаковать Изделия, полученные путем обработки материала Заказчика, после готовности, в ту упаковку, в которой они поступили на склад Подрядчика. При этом Подрядчик не несет какой-либо ответственности за качество, предоставленной Заказчиком упаковки и за сохранность Изделий во время транспортировки Изделий со склада Подрядчика.

При невозможности использования упаковки, в которой Изделия поступили на склад Подрядчика, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, который в этом случае обязан предоставить другую упаковку. В этом случае Подрядчик также не несет какой-либо ответственности за качество, предоставленной Заказчиком упаковки и за сохранность Изделий во время транспортировки Изделий со склада Подрядчика.

5.4. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором – досрочно.

5.5. Представлять Заказчику отчет по количеству использованного сырья по форме, в соответствии с Приложением № 1 настоящего договора.

6. Приемка выполненных работ

6.1. Передача изделий осуществляется на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12 Утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132.

6.2. Приемка результата работ производится Заказчиком в момент получения результата работ от Подрядчика по адресу, согласованному Сторонами путем подписания акта выполненных работ.

С момента подписания акта выполненных работ Заказчик утрачивает право ссылаться на несоответствие результата работ по количеству и качеству.

6.3. В случае выявления в ходе приемки несоответствия результата работ данным, указанным в Счете на оплату, Стороны составляют двухсторонний акт. При подтверждении Подрядчиком несоответствия качества результата работ, Подрядчик за счет своих сил и средств устраняет такие недостатки в разумные сроки.

6.4. В случае необоснованного отказа Заказчика от получения Изделий и подписания акта выполненных работ, в сроки, установленные настоящим Договором, указанные работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику расходы по доставке Изделий Заказчику, а также расходы по хранению Изделий на складе Подрядчика.

6.5. Риск случайной гибели и/или повреждения результата работ переходит на Заказчика с момента принятия результата работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.6. В случае если при приемке сырья от Заказчика, а также в процессе его обработки и изготовления обнаружатся любые, по мнению Подрядчика, недостатки сырья способные повлиять как на качество работ, так и на сроки завершения работ (отдельных этапов работ), Подрядчик, с письменным предупреждением Заказчика, вправе:

6.6.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, с возвратом неиспользуемого сырья Заказчику. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактические расходы на изготовление изделий и за счет своих сил и средств вывезти оставшееся сырье.

6.6.2. По согласованию с Заказчиком увеличить стоимость работ. При несогласии Заказчика с увеличением стоимости работ, автоматически применяется подпункт 6.6.1. настоящего пункта.

6.6.3. Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, произвести замену сырья.

Ответы по направленным уведомлениям от Подрядчика должны быть предоставлены Заказчиком в течение 2 дней с момента их получения. В случае отсутствия ответа от заказчика в сроки, установленные настоящим абзацем, автоматически применяется подпункт 6.6.1. настоящего пункта.

В случае возникновения обстоятельств, указанных в настоящем пункте сроки работ по настоящему Договору, соразмерно продлеваются на время согласования дальнейших действий Сторон. При этом штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, к Подрядчику не применяются.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

7.2. При прекращении производства работ по указанию Заказчика или расторжения договора по его инициативе оплаченный аванс возврату не подлежит.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков принятия Изделий, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки принятия Изделий.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров.

8.2. Если по результатам переговоров Сторонами не будет достигнуто соглашение, любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего Договора или касающиеся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Ногинском городском суде по Московской области в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством России.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

9.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

9.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения, и от ответственности за нарушение обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), при этом разрешения на привлечение таких лиц от Заказчика не требуется.

10.4. Любое несоответствие части Изделий параметрам Счета на оплату не предоставляет Заказчику право отказаться от той части Изделий, которая соответствует параметрам Счета на оплату.